En el presente análisis jurisprudencial examinamos la Sentencia n.º 440/2026, de 16 de junio de 2026, dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, recaída en el recurso contencioso-administrativo n.º 271/2025, en materia de aprovechamiento de aguas subterráneas de escasa entidad y de […]
Archivos de Etiquetas: sentencia
ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL VALENCIANA
El TSJCV confirma la resolución de tres contratos de obra en centros escolares por incumplimiento culpable del contratista, al no haber iniciado las obras pese a las reservas formuladas en el acta de replanteo
27
Jul
Jul
En el presente análisis jurisprudencial examinamos la Sentencia n.º 263/2026, de 30 de abril de 2026, dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, recaída en el Rollo de apelación n.º 405/2025, en materia de resolución de contratos de obras públicas por incumplimiento […]
ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL
La reviviscencia del planeamiento anterior tras la nulidad de un plan parcial no basta, por sí sola, para mantener la clasificación catastral urbana
22
Jul
Jul
Análisis de la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 278/2025 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda), de 17 de marzo de 2025, sobre los efectos catastrales de la declaración de nulidad de un plan parcial de mejora que clasificaba un sector como suelo urbanizable, y sobre si la reviviscencia del instrumento de ordenación anterior basta, por […]
ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL VALENCIANA
El TSJCV modifica su criterio sobre la obligación de pago al IVO en las concesiones sanitarias, pero confirma la deuda de la demandante al haber sido reconocida formalmente
21
Jul
Jul
En el presente análisis jurisprudencial examinamos la Sentencia n.º 469/2026, de 30 de junio de 2026, dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, recaída en el recurso contencioso-administrativo n.º 579/2025, en materia de reclamación de cantidades derivadas de la prestación de asistencia […]
ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL VALENCIANA
La sala confirma la penalidad impuesta a la empresa adjudicataria del suministro de material didáctico: la finalización del plazo de ejecución no impide su imposición cuando subsisten incumplimientos no subsanados y obligaciones de garantía
20
Jul
Jul
En el presente análisis jurisprudencial examinamos la Sentencia n.º 353/2026, de 2 de junio de 2026, dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, recaída en el recurso contencioso-administrativo n.º 219/2025, en materia de contratación pública y, en particular, sobre la naturaleza jurídica […]
ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL VALENCIANA
El TSJCV confirma la sanción por depósito de piedras en el dominio público marítimo-terrestre: ni caduca el procedimiento sancionador, ni prescribe la infracción cuando la incoación interrumpe el cómputo, y el ocupante en precario sin concesión vigente no puede invocar el estado de necesidad del artículo 6 de la ley de costas
16
Jul
Jul
En el presente análisis jurisprudencial examinamos la Sentencia n.º 474/2026, de 30 de junio de 2026, dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, recaída en el recurso contencioso-administrativo n.º 309/2025, en materia de disciplina y sanciones en dominio público marítimo-terrestre y, en […]
ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL TSJ CCAA
La ocupación de bienes demaniales municipales por entidades privadas: la insuficiencia de los protocolos de colaboración y de las escrituras de autorización para constituir un derecho de uso exclusivo y permanente
16
Jul
Jul
En el presente análisis examinamos la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª, núm. 285/2026, de 16 de junio de 2026, que resuelve el recurso de apelación interpuesto por una fundación cultural contra la sentencia del Juzgado n.º 1 de Cuenca que había desestimado su recurso frente […]
ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL VALENCIANA
El TSJCV limita el periodo indemnizable por desequilibrio económico en concesiones de aparcamiento: no se exige solicitud previa de imposibilidad de ejecución, pero sí prueba mes a mes del impacto del covid-19 en los ingresos de explotación
14
Jul
Jul
En el presente análisis jurisprudencial examinamos la Sentencia n.º 445/2026, de 16 de junio de 2026, dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, recaída en el recurso de apelación n.º 106/2026, en materia de reequilibrio económico de contratos administrativos afectados por la […]
ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL VALENCIANA
El TSJCV confirma que la redacción gratuita de proyectos modificados pactada en el pliego es lex contractus firme: ni enriquecimiento injusto ni vulneración de la tutela judicial efectiva
13
Jul
Jul
En el presente análisis jurisprudencial examinamos la Sentencia n.º 471/2026, de 30 de junio de 2026, dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, recaída en el Rollo de apelación n.º 75/2026, en materia de contratación pública de servicios técnicos de arquitectura, y […]
ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL URBANISMO
La ineficacia por falta de publicación del planeamiento y sus consecuencias sobre la validez de las licencias de obras otorgadas a su amparo
10
Jul
Jul
En el presente análisis jurisprudencial examinamos la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª, sede de Málaga), de fecha 27 de febrero de 2004, dictada en el recurso contencioso-administrativo núm. 1087/1999, que resuelve sobre la impugnación por la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de […]