Archivos de Etiquetas: contrato

La prolongación del contrato más allá de su plazo máximo mediante prórrogas extraordinarias sucesivas obliga a la administración a compensar al contratista el incremento real de sus costes salariales y materiales

La prolongación del contrato más allá de su plazo máximo mediante prórrogas extraordinarias sucesivas obliga a la administración a compensar al contratista

En el presente análisis jurisprudencial examinamos la Sentencia n.º 578/2026, de 22 de septiembre de 2026, dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en el recurso de apelación n.º 112/2026, en materia de contratación pública, duración de los contratos y equilibrio económico […]

La prórroga forzosa de un contrato de suministro de agua potable impuesta al margen del art. 29.4 de la Ley 9/2017 es contraria a derecho y genera derecho a indemnización por el déficit de explotación del concesionario

La prórroga forzosa de un contrato de suministro de agua potable impuesta al margen del art. 29.4 de la Ley 9/2017 es contraria a derecho y genera derecho a indemnización por el déficit de explotación del concesionario

En el presente análisis jurisprudencial examinamos la Sentencia n.º 9/2026, de 13 de enero de 2026, dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, recaída en el recurso de apelación n.º 290/2025, en materia de contratación pública y gestión de servicios públicos locales, […]

Desistimiento del procedimiento de adjudicación en contratación pública: límites a la facultad de desistimiento y doctrina del OARC sobre la aplicación del artículo 152.4 LCSP

Desistimiento del procedimiento de adjudicación en contratación pública: límites a la facultad de desistimiento y doctrina del OARC sobre la aplicación del artículo 152.4 LCSP

En el presente análisis examinamos la Resolución 009/2026, de 19 de enero, del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, dictada en relación con el recurso especial en materia de contratación interpuesto contra el acuerdo de la Junta de Gobierno de la Mancomunidad de Debagoiena de 17 de julio de 2025, […]

Resolución de contrato de obras por incumplimiento del contratista: validez de la resolución ante dificultades financieras y procedencia de la incautación de la garantía

Resolución de contrato de obras por incumplimiento del contratista: validez de la resolución ante dificultades financieras y procedencia de la incautación de la garantía

En el presente análisis jurisprudencial examinamos la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Sección Quinta, nº 705/2025, de fecha 2 de diciembre de 2025, que resuelve un recurso de apelación sobre la resolución de un contrato administrativo de obras por incumplimiento imputable al contratista, confirmando la procedencia tanto de la resolución […]

Límites a la compensación por incremento de costes en contratos de obra: análisis de la STSJCV 537/2025 sobre riesgo imprevisible y efectos del conflicto de Ucrania

Límites a la compensación por incremento de costes en contratos de obra: análisis de la STSJCV 537/2025 sobre riesgo imprevisible y efectos del conflicto de Ucrania

En el presente análisis jurisprudencial examinamos la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Sección Quinta, nº 537/2025, de fecha 30 de septiembre de 2025, que resuelve un recurso de apelación sobre la revisión y modificación de contratos de obra. I. Materia objeto del pleito La presente resolución judicial versa sobre la […]

Incumplimiento del deber de reparación de instalaciones municipales: derecho del contratista a resolver el contrato sin esperar al reequilibrio económico

Incumplimiento del deber de reparación de instalaciones municipales: derecho del contratista a resolver el contrato sin esperar al reequilibrio económico

En el presente análisis jurisprudencial examinamos la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Sección Primera, nº 602/2025, de fecha 29 de octubre de 2025, que resuelve un recurso de apelación sobre la resolución de un contrato de gestión de servicio público por incumplimiento municipal. I. Materia objeto del pleito La presente […]

Valencia recibe una propuesta de derecho de superficie para viviendas de protección pública

Valencia recibe una propuesta de derecho de superficie para viviendas de protección pública

Domina Legal asesora a empresas en procedimientos de contratación y adjudicación de suelo para la construcción de viviendas de protección pública. El Ayuntamiento de Valencia ha recibido la propuesta de una empresa para la constitución de los derechos de superficie sobre cuatro parcelas de propiedad municipal en los barrios de Nou Moles y de Faitanar […]

Recurso especial en materia de contratación. Otro caso de éxito de Domina

Recurso especial en materia de contratación. Otro caso de éxito de Domina

Hemos conseguido la estimación de un recurso especial en materia de contratación frente a la adjudicación de un contrato de servicios. Os contamos este nuevo caso de éxito del equipo de contratación pública de Domina Legal que conforman Carlos Primo, Beatriz García-Caro Andreu y Alberto LLácer. En el recurso que presentamos se estimó la infracción […]